Resoluc. Tribunal de Superint. Nº 02 /17
“PROYECTO EDILICIO JUDICIAL TERCER PISO Y SALON DE JURAMENTO S.T.J.”.- Nº 35888
///-RANA, 30 de enero de 2017.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El estado de las presentes actuaciones; y lo resuelto oportunamente por el Alto Tribunal y por la Presidencia en fecha 14 de diciembre de 2016 en el marco de las actuaciones Nº 41797 “AREA PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDILICIO JUDICIAL. CRONOGRAMA OBRAS A LLEVARSE A CABO DURANTE FERIA JUDICIAL DE ENERO 2017” entre las que se cuentan los Juzgados de Familia 1 y 4; el Centro de Mediación Civil y el Taller de Encuadernación de esta capital.-
Que debido a las inclemencias climáticas que se produjeron durante el mes de enero de 2017, y el consecuente retardo en el avance de los trabajos de la obra tramitada bajo expediente de Patrimonio Nº 26.475, el Área de Planeamiento e Infraestuctura Edilicio Judicial interesa la ampliación del inhábil judicial, dispuesto por Resolución del Tribunal de Superintendencia Nº 541/16 en fecha 27 de diciembre de 2016, desde el 30-12-2016 al 02-02-2017.-
Que tal pedido se fundamenta en la necesidad de culminar los trabajos de obra de ejecución previstos para la feria judicial de enero 2017 en el Juzgado de Familia Nº 1 y el Centro de Mediación Civil, de esta ciudad.-
Por todo ello;
SE RESUELVE:
1º) Disponer inhábil judicial para el día 02 de febrero de 2017, para el Juzgado de Familia Nº. 1 y el Centro de Mediación Civil, de esta Capital, a fin de culminar las obras de ejecución en dichos organismos.-
2º) Disponer que el señor Mayordomo -junto con el personal a su cargo- preste colaboración en las tareas de limpieza final; así como el Taller de Carpintería en cuanto al rearmado de las estanterías que se requiera y la Oficina de Informática para la desconexión y oportuna reconexión de los equipos.-
3º) Notificar a los organismos involucrados y a las Salas Nºs. 1, 2 y 3 del Superior Tribunal de Justicia; Cámara Segunda en lo Civil y Comercial; Procuración General de la Provincia; Defensoría General de la Provincia; Áreas de Informática y Personal del S.T.J.; Área de Planeamiento; Intendencia, Mayordomía; Oficina de Compras; S.I.C.; M.I.P y M.U.I..-
4º) Hacer saber al Colegio de Abogados de Entre Ríos, y, por su intermedio, a la Sección Paraná del C.A.E.R., a sus efectos.-
5º) Registrar y notificar.- FDO: DRES. BERNARDO I. SALDUNA – EMILIO AROLDO EDUARDO CASTRILLÓN. DR. MIGUEL A. GIORGIO. ANTE MI: YANINA M. YZET- ES COPIA.
